Öffentliche Ausschreibung VOB/A |
||
| HAD-Referenz-Nr.: 2250/2538 | ||
| Vergabenummer/Aktenzeichen: Ö-58-KKSL/26 | ||
| a) | Auftraggeber (Vergabestelle): Offizielle Bezeichnung:Katholische Kirchengemeinde St. Lullus Straße:Dreherstraße 26 Stadt/Ort:36251 Bad Hersfeld Land:Deutschland (DE) Kontaktstelle(n) :Zentrale Vergabestelle des Landkreises Hersfeld-Rotenburg Zu Hdn. von :Frau Aumann/Frau Erlacher/Frau Kohlmann Telefon:06621/87-3502 Fax:06621/87-3510 E-Mail:vergabe@hef-rof.de digitale Adresse(URL):www.hef-rof.de | |
| b) | Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung VOB/A | |
| c) | Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen: | |
| Zugelassene Angebotsabgabe | ||
| [x] elektronisch [x] in Textform [ ] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel [ ] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel [x] schriftlich | ||
| d) | Art des Auftrags: Neubau Gemeindehaus St. Lullus - Technische Gebäudeausstattung Elektro (ELT) | |
| e) | Ort der Ausführung: Seilerweg 1 36251 Bad Hersfeld NUTS-Code : DE733 Hersfeld-Rotenburg | |
| f) | Art und Umfang der Leistung: 442 Eigenstromversorgungsanlagen Auf dem Dach des Neubaus wird eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher installiert. Ziel ist die Erhöhung des Eigenverbrauchs und die nachhaltige Energieversorgung des Gemeindezentrums. Die endgültige Anlagengröße wird vor Ausführungsbeginn anhand der tatsächlichen Gebäude- und Verbrauchssituation festgelegt. 443 Niederspannungsschaltanlagen Die neue Zähler- und Hauptverteilung wird im Untergeschoss des Bestandsgebäudes errichtet. Von dort aus erfolgt die Versorgung der Nutzungseinheiten Wohnung, Büro und Saal. Die Anlage wird mit ausreichend Reservekapazitäten für spätere Erweiterungen ausgestattet und nach aktuellen technischen Anforderungen ausgeführt. 444 Niederspannungsinstallationsanlagen Die Elektroinstallation erfolgt mit einem einheitlichen hochwertigen Schalterprogramm. Steckdosen- und Beleuchtungsstromkreise werden getrennt ausgeführt. Die Leitungsführung erfolgt je nach Raumnutzung unter oder auf Putz. Zusätzlich wird eine zentrale Steuerung der Sonnenschutzanlagen mit Wind- und Regenüberwachung vorgesehen. 445 Beleuchtungsanlagen Die Beleuchtung wird vollständig mit energieeffizienter LED-Technik realisiert. Für die verschiedenen Nutzungsbereiche wie Saal, Foyer, Büros, Technikräume und Sanitärbereiche werden jeweils angepasste Beleuchtungskonzepte umgesetzt. Die Beleuchtungsstärken werden entsprechend den geltenden Normen ausgeführt. 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen Zum Schutz der elektrischen Anlagen werden Überspannungsschutzmaßnahmen in Haupt- und Unterverteilungen installiert. Ergänzt wird dies durch einen Hauptpotentialausgleich sowie eine äußere Erdungs- und Blitzschutzanlage der Blitzschutzklasse III für den Neubau. 452 Türsprech- und Signalanlagen Für die Nutzungseinheiten werden Video-Türsprechanlagen mit Außensprechstellen und Kameras installiert. Zusätzlich wird das barrierefreie WC mit einer Rufanlage ausgestattet, deren Meldungen optisch angezeigt und im Sekretariat signalisiert werden. 455 Fernseh- und Antennenanlagen Für die Wohneinheit wird eine SAT-Anlage mit Dachantenne und zugehöriger Empfangstechnik vorgesehen. Die erforderlichen Anschlussdosen werden in den relevanten Wohnräumen installiert. 457 Übertragungsnetze Das Gebäude erhält einen Glasfaserhausanschluss sowie eine strukturierte, geschirmte Cat.-7a-Verkabelung zur Nutzung für Telekommunikations- und Datendienste. Bestand und Neubau werden über eine Glasfaserverbindung miteinander vernetzt. Leistungsumfang Elektrische Anlagen - Neu-Verkabelung der Installationskomponenten, ca. 5000m Innenkabel - Neu-Installation der Beleuchtungsanlage, ca. 120 St. Leuchten - Neu-Installation der Rettungszeichenbeleuchtung, ca. 5 St. Leuchten - Neu-Installation der Blitzschutzanlage, ca. 250m Runddraht AL - Neu-Installation der PV-Anlage, ca. 15 St. Module, ca. 10 kWh Speicher - Neu-Installation der Ladeinfrastruktur, ca. 1 Ladepunkt - Demontage der Bestands-Installation Fernmelde- und informationstechnische Anlagen - Neu-Installation der Türsprechanlage, ca. 3 Außensprechstellen - Neuverkabelung der Datentechnik, ca. 3000m - Demontage der Bestands-Installation Durchbrüche - Kernbohrungen und Wand-/Deckendurchbrüche D 50 bis D 300 - Öffnungen in Trockenbau- und Massivbauteilen | |
| Produktschlüssel (CPV): 45310000 Installation von elektrischen Leitungen 45311000 Installation von Elektroanlagen 45314000 Installation von Fernmeldeanlagen | ||
| g) | ||
| h) | Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f): Nein | |
| i) | Ausführungsfristen: siehe Bauzeitenplan | |
| j) | Nebenangebote: Nebenangebote sind nicht zugelassen | |
| k) | mehrere Hauptangebote: nicht zugelassen | |
| l) | Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen | |
| Vergabeunterlagen werden | ||
elektronisch zur Verfügung gestellt unter:  https://www.subreport.de/E51326446 | ||
| Nachforderung | ||
| Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert | ||
| o) | Ablauf der Angebotsfrist am: 19.08.2026 23:59 Uhr | |
| Bindefrist: 18.09.2026 | ||
| p) | Anschrift, an die die Angebote zu richten/übermitteln sind | |
| elektronisch: https://www.subreport.de/E51326446 | ||
| schriftlich: Offizielle Bezeichnung:Kreisausschuss Landkreis Hersfeld-Rotenburg Straße:Friedloser Straße 12 Stadt/Ort:36251 Bad Hersfeld Land:Deutschland (DE) Kontaktstelle(n) :Zentrale Vergabestelle des Landkreises Hersfeld-Rotenburg Zu Hdn. von :Frau Aumann Telefon:06621/87-3502 - 3503 Fax:06621/87-3510 E-Mail:vergabe@hef-rof.de digitale Adresse(URL):www.hef-rof.de | ||
| q) | Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch | |
| r) | Zuschlagskriterien siehe Vergabeunterlagen | |
| s) | Angebotseröffnung: 20.08.2026 08:00 Uhr | |
| t) | geforderte Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro netto beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). | |
| u) | Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind: Zahlungen erfolgen nach VOB/B § 16 | |
| v) | Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften nach VOB | |
| w) | Beurteilung der Eignung: Mit dem Angebot sind vom Bieter zur Beurteilung seiner Eignung Angaben gemäß VOB/A § 8, Ziffer 3 (1) a - c einzureichen. | |
| x) | Nachprüfung behaupteter Verstöße | |
| Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) Regierungspräsidium Kassel, Am Alten Stadtschloss 1, 34117 Kassel | ||
| y) | Sonstige Angaben: Die Submission ist nicht öffentlich. § 14 EU VOB/A i. V. m. Vergabeerlass vom 28.08.2017 findet Anwendung. nachr. HAD-Ref. : 2250/2538 nachr. V-Nr/AKZ : Ö-58-KKSL/26 | |
| z) | Weitere Anforderungen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz: | |
| Abgabe einer Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt, auch für Nach- und Verleihunternehmen. | ||
| Vertragsstrafe wegen schuldhaften Verstosses gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung wird vereinbart: Ja | ||
| Angaben zur Höhe der Vertragsstrafe: siehe Vergabeunterlagen | ||
| Tag der Veröffentlichung in der HAD: 23.07.2026 | ||