Öffentliche Ausschreibung VOB/A |
||
| HAD-Referenz-Nr.: 10035/27 | ||||||||
| Vergabenummer/Aktenzeichen: 2025/025 | ||||||||
| a) | Auftraggeber (Vergabestelle): Offizielle Bezeichnung:Magistrat der Stadt Schlüchtern Straße:Krämerstraße 2 Stadt/Ort:36381 Schlüchtern Land:Deutschland (DE) Kontaktstelle(n) :Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH Zu Hdn. von :Marc Schmidt Telefon:01712003555 E-Mail:mps@seg-schluechtern.de | |||||||
| b) | Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung VOB/A | |||||||
| c) | Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen: | |||||||
| Zugelassene Angebotsabgabe | ||||||||
| [x] elektronisch [x] in Textform [ ] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel [ ] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel [ ] schriftlich | ||||||||
| d) | Art des Auftrags: Trockenbau- Maler und Innenputzarbeiten | |||||||
| e) | Ort der Ausführung: Badeweg 2 36381 Schlüchtern NUTS-Code : DE719 Main-Kinzig-Kreis | |||||||
| f) | Art und Umfang der Leistung: Trockenbau- Maler- und Innenputzarbeiten Es wird beabsichtigt, folgende Baumaßnahme durchzuführen: Sanierung und Umbau DGH und FW Hutten Badeweg 6, 36381 Schlüchtern-Hutten Bauherr: Magistrat der Stadt Schlüchtern Krämerstraße 2, 36381 Schlüchtern Gebäudeart: sonstige Gebäude Gebäudeklasse 3 Adresse Baustelle: Badeweg 6, 36381 Schlüchtern-Hutten Lage der Baustelle: ortszentral Zufahrtsmöglichkeit zur Baustelle: über Badeweg Angaben: Anzahl der Geschosse: 1 Vollgeschoss + UG + DG Untergeschoss: 169,28m² Erdgeschoss: 468,58m² Dachgeschoss: 52,66m² Umbauter Raum Untergeschoss: 571,32m³ Erdgeschoss: 2.326,30 m³ Dachgeschoss: 511,38m³ Es werden unter anderem folgende Maßnahmen zur Sanierung geplant: Trockenbauarbeiten: 290m² - Akustikdecke 190m² - F30-Decke 170m² - GK- Wände 12,5cm 115m² - GK-Vorsatzschale Maler- und Verputzerarbeiten: 920m² Kalkzement-Innenputz 830m² Wandfilzputz 710m² Wandanstrich Latex 830m² Wandanstrich Silikat 525m² Deckenanstrich Silikat 140m² Deckenanstrich Latex Ausführungszeitraum: zwischen der KW 44/ 2025 und KW 25/ 2026 Es ist für alle Leistungen ein Angebot abzugeben. | |||||||
| Produktschlüssel (CPV): 45324000 Gipskartonarbeiten 45410000 Putzarbeiten 45442110 Anstricharbeiten in Gebäuden | ||||||||
| g) | ||||||||
| h) | Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f): Nein | |||||||
| i) | Ausführungsfristen: Beginn KW44 2025 Fertigstellung KW25 2026 Beginn : 27.10.2025 Ende : 19.06.2026 | |||||||
| j) | Nebenangebote: Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen | |||||||
| k) | mehrere Hauptangebote: nicht zugelassen | |||||||
| l) | Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen | |||||||
| Vergabeunterlagen werden | ||||||||
elektronisch zur Verfügung gestellt unter:  https://www.subreport.de/E41416151 | ||||||||
| Nachforderung | ||||||||
| Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert | ||||||||
| o) | Ablauf der Angebotsfrist am: 13.10.2025 10:00 Uhr | |||||||
| Bindefrist: 19.12.2025 | ||||||||
| p) | Anschrift, an die die Angebote zu richten/übermitteln sind | |||||||
| elektronisch: https://www.subreport.de/E41416151 | ||||||||
| q) | Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch | |||||||
| r) | Zuschlagskriterien
| |||||||
| s) | Angebotseröffnung: 13.10.2025 10:30 Uhr | |||||||
| t) | geforderte Sicherheiten: Vertragserfüllungssicherheit gem. § 17 Abs. 3 VOB/B in Höhe von 5% der Auftragssumme Mängelansprüche-Sicherheit gem. § 17 Abs. 4 VOB/B in Höhe von 3% der Auftragssumme nach Abnahme Zulässige Sicherungsmittel gem. den Regelungen der VOB | |||||||
| u) | Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind: gem. §16 VOB/B | |||||||
| v) | ||||||||
| w) | Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. | |||||||
| x) | Nachprüfung behaupteter Verstöße | |||||||
| Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) Vergabekammer des Landes Hessen Regierungspräsidium Darmstadt Wilhelminenstraße 1-3 64283 Darmstadt Telefon: +49 6151 12-6603 E-Mail: vergabekammer@rpda.hessen.de | ||||||||
| y) | Sonstige Angaben: nachr. HAD-Ref. : 10035/27 nachr. V-Nr/AKZ : 2025/025 | |||||||
| z) | Weitere Anforderungen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz: | |||||||
| Abgabe einer Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt, auch für Nach- und Verleihunternehmen. | ||||||||
| Vertragsstrafe wegen schuldhaften Verstosses gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung wird vereinbart: Nein | ||||||||
| Tag der Veröffentlichung in der HAD: 17.09.2025 | ||||||||