Öffentliche Ausschreibung VOB/A |
||
| HAD-Referenz-Nr.: 1313/1432 | ||||||||
| Vergabenummer/Aktenzeichen: A10697 | ||||||||
| a) | Auftraggeber (Vergabestelle): Offizielle Bezeichnung:Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden Straße:Theodor-Heuss-Ring 51 Stadt/Ort:65187 Wiesbaden Land:Deutschland (DE) Kontaktstelle(n) :Materialwirtschaft Zu Hdn. von :Jochen Laukert Telefon:+49 611780-3841 Fax:+49 611780-203841 E-Mail:jochen.laukert@eswe.com digitale Adresse(URL):www.elw.de | |||||||
| b) | Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung VOB/A | |||||||
| c) | Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen: | |||||||
| Zugelassene Angebotsabgabe | ||||||||
| [x] elektronisch [x] in Textform [x] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel [x] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel [ ] schriftlich | ||||||||
| d) | Art des Auftrags: Kanalerneuerungs- und Straßenbauarbeiten in der Steinkopfstraße in Wiesbaden Hessloch. | |||||||
| e) | Ort der Ausführung: Steinkopfstraße 65207 Wiesbaden NUTS-Code : DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | |||||||
| f) | Art und Umfang der Leistung: Los 1 (ELW): Kanalisationsbauarbeiten Los 2 (TBA): Straßenbauarbeiten ELW ca. 36 m Erd- und Kanalbauarbeiten DN 300 STZ Tiefe: 1,80 m bis 2,10 m 1 Stk Schachtbauwerk DN 1200 SB 1 Stk Schachtbauwerk DN 1500 SB ca. 75 m² Grundhafter Straßenausbau in Asphaltbauweise TBA ca. 300 m² Grundhafter Straßenausbau in Asphaltbauweise | |||||||
| Produktschlüssel (CPV): 45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen 45233120 Straßenbauarbeiten | ||||||||
| g) | ||||||||
| h) | Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f): Nein | |||||||
| i) | Ausführungsfristen: ab 10.08.2026 bis 27.11.2026 bei flexiblem Beginn mit einer Bauzeit von 11 Wochen. Beginn : 10.08.2026 Ende : 27.11.2026 | |||||||
| j) | Nebenangebote: Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen | |||||||
| k) | mehrere Hauptangebote: zugelassen | |||||||
| l) | Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen | |||||||
| Vergabeunterlagen werden | ||||||||
elektronisch zur Verfügung gestellt unter:  https://www.had.de/onlinesuche_referenz.html?TYPE=024&CLI_ID=1313&REC_ID=1432 | ||||||||
| Nachforderung | ||||||||
| Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert | ||||||||
| o) | Ablauf der Angebotsfrist am: 18.06.2026 09:59 Uhr | |||||||
| Bindefrist: 31.07.2026 | ||||||||
| p) | Anschrift, an die die Angebote zu richten/übermitteln sind | |||||||
| elektronisch: http://Futura SRM - Bitte Zugang zum Vorgang A10697 bei der Vergabestelle anfordern!!! | ||||||||
| q) | Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch | |||||||
| r) | Zuschlagskriterien
| |||||||
| s) | Angebotseröffnung: 18.06.2026 10:00 Uhr | |||||||
| t) | geforderte Sicherheiten: Sicherheitsleistungen jeweils nach § 17 VOB/B.: Vertragserfüllungs-Bürgschaft 10 % Mängelansprüche-Bürgschaft 5 % | |||||||
| u) | Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind: Zahlung (§ 16 VOB/B): Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 60 Tage. | |||||||
| v) | ||||||||
| w) | Beurteilung der Eignung: gem. Verdingungsunterlagen | |||||||
| x) | Nachprüfung behaupteter Verstöße | |||||||
| Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt, Dienstgebäude Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt; Fristenbriefkasten: Luisenstraße 2, 64295 Darmstadt | ||||||||
| y) | Sonstige Angaben: Angebotsabgabe bitte direkt elektronisch durch Hochladen des Angebotes auf die Vergabeplattform "Futura SRM" Fordern Sie dazu einen Link bei jochen.laukert@eswe.com an. Der Wettbewerb erfolgt gemäß HVTG in der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Fassung. nachr. HAD-Ref. : 1313/1432 nachr. V-Nr/AKZ : A10697 | |||||||
| z) | Weitere Anforderungen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz: | |||||||
| Abgabe einer Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt, auch für Nach- und Verleihunternehmen. | ||||||||
| Vertragsstrafe wegen schuldhaften Verstosses gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung wird vereinbart: Ja | ||||||||
| Angaben zur Höhe der Vertragsstrafe: siehe Vergabeunterlagen | ||||||||
| Tag der Veröffentlichung in der HAD: 29.05.2026 | ||||||||
| Zu den Vergabe-/Ausschreibungs- oder ergänzenden Unterlagen |
||