Öffentliche Ausschreibung VOB/A |
||
| HAD-Referenz-Nr.: 1313/1441 | ||||||||
| Vergabenummer/Aktenzeichen: A10725 | ||||||||
| a) | Auftraggeber (Vergabestelle): Offizielle Bezeichnung:Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden Straße:Theodor-Heuss-Ring 51 Stadt/Ort:65187 Wiesbaden Land:Deutschland (DE) Kontaktstelle(n) :Materialwirtschaft Zu Hdn. von :Jochen Laukert Telefon:+49 611780-3841 Fax:+49 611780-203377 E-Mail:jochen.laukert@eswe.com digitale Adresse(URL):www.elw.de | |||||||
| b) | Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung VOB/A | |||||||
| c) | Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen: | |||||||
| Zugelassene Angebotsabgabe | ||||||||
| [x] elektronisch [x] in Textform [x] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel [x] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel [ ] schriftlich | ||||||||
| d) | Art des Auftrags: Errichtung Fremdsubstratspeicherung im Hauptklärwerk Wiesbaden - Tiefbauarbeiten | |||||||
| e) | Ort der Ausführung: Theodor-Heuss-Ring 51 65187 Wiesbaden NUTS-Code : DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | |||||||
| f) | Art und Umfang der Leistung: Die ELW Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden befinden sich in der baulichen Umsetzung der Errichtung eines zweigeteilten Fremdsubstratlagerbeckens auf dem Gelände des Hauptklärwerks Wiesbaden. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die reinen Tiefbauarbeiten zur Verlegung der unterirdischen Rohrleitungen, die Leitungsverlegung selbst ist nicht Gegenstand dieser Ausschreibung, ferner die Herstellung des Stahlbetonfundaments für die Aufstellung eines Steinfangs und des Befüllstutzenschranks. Näheres ist dem nachfolgenden Kapitel: Baubeschreibung bzw. der den Ausschreibungsunterlagen gesonderte beigefügten Dokument zu entnehmen. Dem Leistungsverzeichnis sind Ausführungsunterlagen und Informationspläne beigefügt, die entsprechend zu beachten sind, und zur Darstellung und weiteren Beschreibung der Maßnahme dienen. | |||||||
| Produktschlüssel (CPV): 45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten 45232420 Bauarbeiten für Abwasserbeseitigungsanlagen 45262300 Betonarbeiten | ||||||||
| g) | ||||||||
| h) | Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f): Nein | |||||||
| i) | Ausführungsfristen: -Baubeginn und Baustelleneinrichtung: 29.03.2027 -Fertigstellung der Bauarbeiten inkl. Bauendreinigung: 06.07.2027 -Beginn Rückbau der derzeitigen Fremdsubstratannahme: 12.07.2027 -Fertigstellung der Gesamtleistung Bauarbeiten: 13.08.2027 Beginn : 29.03.2027 Ende : 13.08.2027 | |||||||
| j) | Nebenangebote: Nebenangebote sind nicht zugelassen | |||||||
| k) | mehrere Hauptangebote: nicht zugelassen | |||||||
| l) | Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen | |||||||
| Vergabeunterlagen werden | ||||||||
elektronisch zur Verfügung gestellt unter:  https://www.had.de/onlinesuche_referenz.html?TYPE=024&CLI_ID=1313&REC_ID=1441 | ||||||||
| Nachforderung | ||||||||
| Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert | ||||||||
| o) | Ablauf der Angebotsfrist am: 04.09.2026 09:59 Uhr | |||||||
| Bindefrist: 16.10.2026 | ||||||||
| p) | Anschrift, an die die Angebote zu richten/übermitteln sind | |||||||
| elektronisch: http://Futura SRM - Bitte Zugang zum Vorgang A10725 bei der Vergabestelle anfordern!!! | ||||||||
| q) | Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch | |||||||
| r) | Zuschlagskriterien
| |||||||
| s) | Angebotseröffnung: 04.09.2026 10:00 Uhr | |||||||
| t) | geforderte Sicherheiten: Sicherheitsleistungen jeweils nach § 17 VOB/B.: Vertragserfüllungs-Bürgschaft 10 % Mängelansprüche-Bürgschaft 5 % | |||||||
| u) | Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind: Zahlung (§ 16 VOB/B) | |||||||
| v) | ||||||||
| w) | Beurteilung der Eignung: gem. Verdingungsunterlagen. | |||||||
| x) | Nachprüfung behaupteter Verstöße | |||||||
| Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt, Dienstgebäude Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt; Fristenbriefkasten: Luisenstraße 2, 64295 Darmstadt | ||||||||
| y) | Sonstige Angaben: Angebotsabgabe bitte direkt elektronisch durch Hochladen des Angebotes auf die Vergabeplattform "Futura SRM". Fordern Sie dazu einen Link bei jochen.laukert@eswe.com an. Der Wettbewerb erfolgt gemäß HVTG in der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Fassung. nachr. HAD-Ref. : 1313/1441 nachr. V-Nr/AKZ : A10725 | |||||||
| z) | Weitere Anforderungen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz: | |||||||
| Abgabe einer Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt, auch für Nach- und Verleihunternehmen. | ||||||||
| Vertragsstrafe wegen schuldhaften Verstosses gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung wird vereinbart: Ja | ||||||||
| Angaben zur Höhe der Vertragsstrafe: siehe Vergabeunterlagen | ||||||||
| Tag der Veröffentlichung in der HAD: 17.07.2026 | ||||||||
| Zu den Vergabe-/Ausschreibungs- oder ergänzenden Unterlagen |
||