Öffentliche Ausschreibung VOB/A |
||
| HAD-Referenz-Nr.: 235/4478 | ||||||||
| Vergabenummer/Aktenzeichen: MWB.26.0001183 | ||||||||
| a) | Auftraggeber (Vergabestelle): Offizielle Bezeichnung:MWB Mittelhessische Wasserbetriebe Straße:Alicenstraße 33 Stadt/Ort:35390 Gießen Land:Deutschland (DE) Zu Hdn. von :Herr Fleischhauer Telefon:+49 6413061798 Fax:+49 6413061840 E-Mail:submissionsstelle@giessen.de digitale Adresse(URL):www.mwb-giessen.de | |||||||
| b) | Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung VOB/A | |||||||
| c) | Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen: | |||||||
| Zugelassene Angebotsabgabe | ||||||||
| [x] elektronisch [x] in Textform [ ] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel [ ] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel [ ] schriftlich | ||||||||
| d) | Art des Auftrags: Ausführung von Bauleistungen | |||||||
| e) | Ort der Ausführung: 35392 Gießen NUTS-Code : DE721 Gießen, Landkreis | |||||||
| f) | Art und Umfang der Leistung: Schlauchlinersanierung von Regen- und Schmutzwasserkanälen: ca. 850 m GFK-Liner DN 200 ; ca. 570 m GFK-Liner DN 250 ; ca. 105 m GFK-Liner DN 300 ; ca. 95 m GFK-Liner DN 600 ; ca. 150 Stck Anschlussleitungen an den Liner anbinden | |||||||
| Produktschlüssel (CPV): 45232410 Kanalisationsarbeiten | ||||||||
| g) | ||||||||
| h) | Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f): Nein | |||||||
| i) | Ausführungsfristen: Begin der Ausführung: Spätestens 18 Werktage nach Zuschlagserteilung; Fertigstellung der Leistung: 30.04.2027 | |||||||
| j) | Nebenangebote: Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen | |||||||
| k) | mehrere Hauptangebote: nicht zugelassen | |||||||
| l) | Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen | |||||||
| Vergabeunterlagen werden | ||||||||
elektronisch zur Verfügung gestellt unter:  https://subreport.de/E35777931 | ||||||||
| Nachforderung | ||||||||
| Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert | ||||||||
| o) | Ablauf der Angebotsfrist am: 29.10.2026 10:00 Uhr | |||||||
| Bindefrist: 27.11.2026 | ||||||||
| p) | Anschrift, an die die Angebote zu richten/übermitteln sind | |||||||
| elektronisch: https://subreport.de/E35777931 | ||||||||
| q) | Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch | |||||||
| r) | Zuschlagskriterien
| |||||||
| s) | Angebotseröffnung: 29.10.2026 10:00 Uhr | |||||||
| t) | geforderte Sicherheiten: Sicherheit für Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) in Höhe von 5 % der Austragssume (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B) in Höhe von 3 % der Summe der Abschlagszahlungen (inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme) | |||||||
| u) | Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind: Zahlungen erfolgen gemäß VOB/B. | |||||||
| v) | Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter | |||||||
| w) | Beurteilung der Eignung: - Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. - Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Hessen 124 - Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Hessen 124-Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist den Ausschreibungsunterlagen beigefügt. - Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: - Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961*) Beurteilungsgruppe(n) I ; R ; S 27.3, S 15.2 sind zu erfüllen und mit Angebotsabgabe nachzuweisen. *) Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen und die Gütesicherung des Unternehmens nach Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 mit dem Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau für die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) nachweist. Der Nachweis gilt als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen durch eine Prüfung, welche inhaltlich den Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 Abschnitt 4.1 für die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) entspricht, mit einem Prüfbericht nachweist. Der Prüfbericht muss die Erfüllung der gestellten Anforderungen nachvollziehbar belegen. Mit dem Prüfbericht sind vorzulegen: Angaben zur Personalausstattung mit Aus- und Weiterbildungsnachweisen / Angaben zur Betriebs- und Geräteausstattung / Angaben zu den in den letzten drei Jahren durchgeführten vergleichbaren Projekten / Muster der Dokumentation der Eigenüberwachung (Sanierungshandbuch bei Gruppe S). 1) Die Anforderungen sind abrufbar unter: http://kanalbau.com/de/bietereignung/guete-pruefbestimmungen.html bzw. zu beziehen über: http://beuth.de - Stichwort-Suche: „RAL-GZ 961“ 2) Kennzeichnung S-Systeme RAL-GZ 961 siehe http://kanalbau.com/tl_files/kanalbau/upload/pdf/infoschrift/einteilung_s-systeme.pdf - I ; R ; S 27.3, S 15.2 | |||||||
| x) | Nachprüfung behaupteter Verstöße | |||||||
| Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) Regierungspräsidium Gießen, VOB-Stelle, Landgraf-Philipp-Platz 3-7, 35390 Gießen. Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht EU-weite Vergabeverfahren (§ 2 Nr. 6 VgV): Vergabekammer des Landes Hessen, beim Regierungspräsidium Darmstadt, Postfach, 64278 Darmstadt, Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2; Tel. 06151 126348, Fax: 06151 125816 | ||||||||
| y) | Sonstige Angaben: Hinweise zu unseren Datenschutzgrundsätzen finden Sie unter: https://www.mwb-giessen.de/datenschutzhinweis nachr. HAD-Ref. : 235/4478 nachr. V-Nr/AKZ : MWB.26.0001183 | |||||||
| z) | Weitere Anforderungen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz: | |||||||
| - Nachweis Eintragung in ein Präqualifikationsverzeichnis Tarif alternativ die Vorlage der Verpflichtungserklärrung zu Tariftreue und Mindestentlohn Mit dem Angebot ist die Einhaltung der Vorgaben nach § 4 Abs. 1 bzw. § 5 HVTG nachzuweisen. Bei Bauleistungen erfolgt der Nachweis grundsätzlich durch Eintragung in ein Präqualifikationsverzeichnis „Tarif“ (nicht älter als drei Jahre). Bis zum 24.12.2026 ist übergangsweise auch eine Verpflichtungserklärung zu Tariftreue zulässig. Dies gilt auch für Nachunternehmen und Verleihunternehmen -Der Bieter hat nach Aufforderung der Vergabestelle eine Sozialkassenbescheinigung, ersatzweise Krankenkassenbescheinigung über die ordnungsgemäße Abführung der Sozialversicherungsbeiträge vorzulegen. Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als 3 Monate sein. | ||||||||
| Vertragsstrafe wegen schuldhaften Verstosses gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung wird vereinbart: Ja | ||||||||
| Angaben zur Höhe der Vertragsstrafe: siehe Vergabeunterlagen | ||||||||
| Tag der Veröffentlichung in der HAD: 06.10.2026 | ||||||||