Öffentliche Ausschreibung VOB/A |
||
| HAD-Referenz-Nr.: 1313/1434 | ||||||||
| Vergabenummer/Aktenzeichen: A10702 | ||||||||
| a) | Auftraggeber (Vergabestelle): Offizielle Bezeichnung:Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden Straße:Theodor-Heuss-Ring 51 Stadt/Ort:65187 Wiesbaden Land:Deutschland (DE) Kontaktstelle(n) :Materialwirtschaft Zu Hdn. von :Jochen Laukert Telefon:+49 611780-3841 Fax:+49 611780-203377 E-Mail:jochen.laukert@eswe.com digitale Adresse(URL):www.elw.de | |||||||
| b) | Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung VOB/A | |||||||
| c) | Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen: | |||||||
| Zugelassene Angebotsabgabe | ||||||||
| [x] elektronisch [x] in Textform [x] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel [x] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel [ ] schriftlich | ||||||||
| d) | Art des Auftrags: Kanalerneuerung Adlerstraße | |||||||
| e) | Ort der Ausführung: Adlerstraße 65193 Wiesbaden NUTS-Code : DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | |||||||
| f) | Art und Umfang der einzelnen Lose: Die Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden planen in Wiesbaden auf einem Teilstück in der Adlerstraße den Entwässerungskanal zu erneuern. Im Nachgang zu den Kanalbauarbeiten wird im Auftrag des Tiefbau- und Vermessungsamtes der Stadt Wiesbaden der Straßenoberbau erneuert. Weiterhin sind Gas- und Wasserleitungen umzulegen. Der ausgeschriebene Leistungsumfang setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Teilen zusammen: Los 1 - Straßenaufbruch, - Kanalverlegung im offenen Kanalgraben mit Kanalrohren DN 300 und DN 400 - Umklemmen der vorhandenen Hausanschlüsse, - Herstellen von Fertigteilschächten, - Rückverfüllung der Gruben und Gräben, - Erdarbeiten für Gas- und Wasserleitungen für die Umverlegung der Hauptleitungen - Straßenwiederherstellung im Bereich Kanal- und Leitungsgräben, Los 2 - grundhafte Straßenerneuerung der Fahrbahn auf voller Straßenbreite, außerhalb der Kanalgräben Los 3 - Erdarbeiten für die Hausanschlüsse der Gas- und Wasserleitungen Die Rohrverlegung der Gas- und Wasserleitungen erfolgt durch die ESWE. | |||||||
| Produktschlüssel (CPV): 45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen 45233120 Straßenbauarbeiten | ||||||||
Los 1: Auftraggeber: Entsorgungsbetriebe der Landeshautpstadt Wiesbaden kurze Beschreibung : Los 1 Kanalerneuerung Adlerstraße Los 2: Auftraggeber: Tiefbau- und Vermessungsamt der Landeshautpstadt Wiesbaden (TBA) kurze Beschreibung : Los 2 Straßenbauarbeiten Adlerstraße (außerhalb des Kanalgraben) Los 3: Auftraggeber: ESWE Versorgung AG kurze Beschreibung : Los 3 Umverlegung Gas- und Wasserleitung | ||||||||
| g) | ||||||||
| h) | Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f): ja. Angebote können eingereicht werden für alle Lose | |||||||
| i) | Ausführungsfristen: Beginn : 17.08.2026 Ende : 12.03.2027 | |||||||
| j) | Nebenangebote: Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen | |||||||
| k) | mehrere Hauptangebote: zugelassen | |||||||
| l) | Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen | |||||||
| Vergabeunterlagen werden | ||||||||
elektronisch zur Verfügung gestellt unter:  https://www.had.de/onlinesuche_referenz.html?TYPE=024&CLI_ID=1313&REC_ID=1434 | ||||||||
| Nachforderung | ||||||||
| Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert | ||||||||
| o) | Ablauf der Angebotsfrist am: 12.07.2026 23:59 Uhr | |||||||
| Bindefrist: 13.08.2026 | ||||||||
| p) | Anschrift, an die die Angebote zu richten/übermitteln sind | |||||||
| elektronisch: http://Futura SRM - Bitte Zugang zum Vorgang A10702 bei der Vergabestelle anfordern!!! | ||||||||
| q) | Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch | |||||||
| r) | Zuschlagskriterien
| |||||||
| s) | Angebotseröffnung: 13.07.2026 10:00 Uhr | |||||||
| t) | geforderte Sicherheiten: Sicherheitsleistungen jeweils nach § 17 VOB/B.: Vertragserfüllungs-Bürgschaft 10 % Mängelansprüche-Bürgschaft 5 % | |||||||
| u) | Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind: Zahlung (§ 16 VOB/B): Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 60 Tage. | |||||||
| v) | ||||||||
| w) | Beurteilung der Eignung: gem. Verdingungsunterlagen. Mit dem Angebot ist nachzuweisen, dass der Bieter entweder über eine gültige Zertifizierung nach Güteschutz Kanalbau der Beurteilungsgruppe AK 1 oder AK 2 verfügt und/oder als Straßenbaubetrieb in die Handwerksrolle eingetragen und zur Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen fachlich befähigt ist. Entsprechende Nachweise sind dem Angebot beizufügen. | |||||||
| x) | Nachprüfung behaupteter Verstöße | |||||||
| Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt, Dienstgebäude Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt; Fristenbriefkasten: Luisenstraße 2, 64295 Darmstadt | ||||||||
| y) | Sonstige Angaben: Angebotsabgabe bitte direkt elektronisch durch Hochladen des Angebotes auf die Vergabeplattform "Futura SRM" Fordern Sie dazu einen Link bei jochen.laukert@eswe.com an. Der Wettbewerb erfolgt gemäß HVTG in der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Fassung. nachr. HAD-Ref. : 1313/1434 nachr. V-Nr/AKZ : A10702 | |||||||
| z) | Weitere Anforderungen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz: | |||||||
| Abgabe einer Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt, auch für Nach- und Verleihunternehmen. | ||||||||
| Vertragsstrafe wegen schuldhaften Verstosses gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung wird vereinbart: Ja | ||||||||
| Angaben zur Höhe der Vertragsstrafe: siehe Vergabeunterlagen | ||||||||
| Tag der Veröffentlichung in der HAD: 16.06.2026 | ||||||||
| Zu den Vergabe-/Ausschreibungs- oder ergänzenden Unterlagen |
||